装饰公司拒绝在中途提高价格,法院命令装饰公司赔偿违约金80,000。

装饰公司拒绝在中途提高价格,法院判该装饰公司因违约赔偿80,000。 随着东莞房地产开发的日益繁荣,房屋装修纠纷逐渐增多。小姐。 东莞的主人傅几年前买了一栋新房子。她想翻新并搬进去,但是她没想到装修公司会中途提高价格并要求提前付款。双方之间的纠纷导致该项目被暂停。小姐。傅在怒中提起诉讼。最近女士。傅终于胜诉,装修公司要赔偿违约金8万多元。

装饰公司拒绝中途提高价格

2013年1月,女士。傅先生与厚街镇的一家装修公司签订了装修合同,规定该公司将承接女士的室内装修工程。傅家。双方将部分材料合同,装修公司将全部工作合同。施工期从2013年2月开始。3月3日至5月10日。合同还规定,如需变更项目和方法,应由双方协商达成协议,并以书面确认为准,并同时调整有关费用。项目总费用超过12万元,进入施工现场后3天内支付30%,木工施工后3天内支付30%,施工后3天内支付20%。水电,地面,天花板和木工工程的完成,全部15%将在验收后支付,5%将在交付程序完成后30天内支付。如果延期超过15天,则所有者有权单方面终止合同。除了退还未完成项目的建筑成本外,装修公司还应向业主赔偿违约金,金额为未完成项目装修总金额的两倍。

签订合同之前,女士。付先付定金1000元。小姐。后付款已为该项目的两个阶段先后支付了66900元。但是装修期间出乎意料。据女士。傅先生,装修公司进入会场后没有履行合同规定的义务,没有给出主回路图和实际的室内回路布局图,也拒绝履行防水检查需要密封的协议超过48小时,且必须经过所有者确认。此外,装修公司未能按约定完成相关项目,因此要求女士向该项目进行第三阶段的装修。付,然后捏造理由要求在项目中增加两万多元。装修商看到业主不同意价格的中途上涨和项目费用的预付款,于是威胁要停工并于2013年6月2日停工。从那以后。傅曾与装修公司进行过多次谈判,但都没有成功。对方要求她先为项目付款并计算项目数量。

介绍第三方评估和评估

2013年7月19日,女士。傅大怒,并向装修公司邮寄了一份终止装修合同的通知。随后,女士。傅向东莞市第二人民法院起诉装饰公司,要求法院下令解除装饰合同,并要求装饰公司支付违约金十二万元以上,是工程未完成装饰款的两倍。交付装修项目。主电路图和室内实际布线布局等。

装饰公司不应该提出反诉。装修公司表示停工是由于女士。付先生未能及时提供装饰材料并拖延付款,这导致该项目被推迟。她无权单方面终止合同。小姐。傅还私下更换了门锁,以防进入施工现场,停工损失约6000元。未能及时回购装饰材料,造成工作和停工损失约11000元。装修公司问女士。付先生付了5万元以上的欠款并赔偿上述损失1.7万元。但是对于这些,装修公司没有提交证据。

法院对此案的联合审判和反诉。诉讼期间,装修公司申请了对实际工程量的评估。傅还申请了未建设和未完成项目的评估。2011年8月20日,评估公司终于发表了评估意见,评估了超过8万元的建设成本,其中全部已完工项目的成本超过2万元,而建设但未完全完工的项目的成本更高。 6万元以上。

装饰公司提出异议,认为测量数据与实际情况不符,包括水,电,线,计算机线等。实际建造而无需计算的。

法院判装修公司赔偿违约金8万多元

法院认为,在鉴定公司组织双方对工程量进行计量时,装修公司中途离开,后来反对测量数据,但拒绝预交重新计量费,并对其后果承担责任。行动。水,电,线,计算机线等工程项目均为隐蔽工程。装饰公司应在关闭前由业主确认,未经确认无法衡量的后果应由装饰公司承担。

案件中止的原因是装修公司认为业主没有按照合同约定支付工程款,双方对工程款的增加存有争议。合同规定,项目付款第三阶段的付款条件为“水电,地面,天花板和木工项目完成后,画家在进入现场后三天内支付20%的费用”,但评估显示装饰公司尚未完成以上所有项目。在没有业主书面确认的情况下,装修公司要求业主重新核实项目数量,或直接要求业主增加项目成本,这与合同不符。综上所述,装修公司无法中止施工的任何原因,应首先确定是否违反合同。

2011年10月,东莞市第二人民法院作出一审判决,确认终止双方的装修合同。小姐。付给装修公司一万多元,装修公司付给女士。付逾八万元违约金。Ms的主电路图和实际室内电路布局图。傅的装修工程要交。装修公司拒绝接受,并提起上诉。近日,东莞市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文源于网络,如侵犯您的权益,请联系删除。

上一篇: 装饰前必须学习关键知识,不要后悔!!!

下一篇: 北欧风格与简欧风格的特点与差异


评论